中国移动（福建厦门）数据中心**0kV输变电工程总承包招标公告

招标编号：FJTP-FJTC*********

　　本招标项目中国移动（福建厦门）数据中心**0kV输变电工程总承包（项目名称）已由 中国移动通信集团福建有限公司 （项目审批、核准或备案机关名称）以福建立项批复[*0**] ** 号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为中国移动通信集团福建有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为*00%，招标人为中国移动通信集团福建有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

*.*项目名称：中国移动（福建厦门）数据中心**0kV输变电工程总承包

*.*建设地点：中国移动（福建厦门）数据中心

*.*工程内容及规模：

在园区内新建一栋数据中心**0kV专用变电站，建筑主体（不在本工程建设范畴）和外线线路一次建成、站内设备分期安装。终期装机容量***0000kVA，本期主变装机容量***0000kVA,分别从**0kV舫山变、**0kV下峰变各引一回路供电，建成后一级负荷**.*MW,二级负荷0MW,三级负荷0.**MW、保安负荷**.*MW、网供负荷共**.**MW。具体如下：

（*）**0kV输电工程部分：从**0kV下峰变（约*.*km）引入*路外市电至园区**0kV变电站；从**0kV舫山变（约**.*km）引入*路外市电至园区**0kV变电站。 全线采用电缆或导线，沿排管、拉管、顶管、架空线及市政综合管廊敷设。

（*）**0kV变电工程部分：在园区**0kV变电站内新建*台*万kVA主变压器及配套的**0kVGIS组合器、*0kV电容器组、接地变、*0kV配电系统、直流电源系统、控制与保护系统、站用电系统，以及电缆、接地、计费、全站调试等辅助工程。

（*）通信工程部分：完成园区**0kV变电站内综合自动化监控系统、电网调度管理系统，以及上联至厦门地调的光缆通信工程。

*.*招标范围和内容：

*.*.*招标范围：本工程总承包的设计、采购、施工任务。

*.*.*招标内容：

本项目采用工程总承包（设计、采购、施工）方式，内容包括且不仅限于项目核准、勘察、设计、场地清理、外线路径规划及施工审批（如需办理）、设备材料采购、电力工程质监、施工安装、系统调试、试运行、竣工验收等直到送电投产的所有工作，以及后续的整体项目移交和工程保修期内的缺陷修复和保修工作及整个项目工程预算编制、结算编制。

（*）勘察设计工作包括但不限于：

线路查勘（含外线工程沿线地下管线勘测）、方案设计（含估算）、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算），配合完成变电站建筑主体工艺设计及其他技术设计（如有），包含且不限于后续的设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查、设计变更、竣工图编制、专家评审、专项方案论证、专项审查以及整个项目的工程预结算编制，并支付与各类专项审查有关专家费和评审费。

应用BIM技术进行施工图设计，并在施工阶段将BIM技术由设计向深化设计延伸，实施BIM场景。

初步设计（含概算）须通过发包人进行初步设计（含概算）审查，施工图须通过供电部门及发包人委托第三方审查机构（如需）的施工图审查，工程量清单及预算应按发包人的编制要求由中标人编制，并须通过发包人审核确认。

（*）施工范围包括但不限于:

①变电工程部分：负责变电站内设备安装、单体调试、全站集成、并网调试；负责所有设备的一二次连接及新旧设备（如有）的连接调试及验收送电，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

②输电工程部分：包括输电线路沿线电缆沟、电力管道、电力工井、架空塔杆及基础、架空线路、光纤布线、电缆工程等施工相关内容，以及线路沿线场地平整、苗木清理移植、清表、清淤、构筑物处理、地下障碍物及管线处理、施工交通组织、现场及沿线安全文明施工、临时施工道路建设、临时水电设备设施建设等工作内容。

③其他部分：本期输电工程完工后，负责将现有园区*0kV供电回路（东宅变、塘边、许垵变-C0*动力中心开闭所）解耦、相关配电设备拆除及其电缆回收利旧。

④若在合同签订生效之日后***日历天内，因当地市政建设规划、农田村镇征迁等原因无法办理完成**0kV下峰变~**0kV数据中心专用变线路的路径规划许可、施工许可、破路审批等相关报批报建工作以及青苗、土地赔偿等相关事项，则发包人有权进行甩项（终止此线路工程的建设内容），工程量按实核减，合同总价据实调整(核减此线路工程相关费用），承包人应无条件服从并不得主张其他任何费用。

以上具体工作以发包人确认的通过图审的施工图内容为依据，以双方确认的工程量清单为准。

（*）采购范围包括并不限于：负责所有约定设备材料的采购、运输及保管等相关工作。

（*）总承包管理：负责完成本项目所涉及的政策处理、辐射环评、规划许可、施工许可审批等手续办理以及其他相关工作，负责项目交付使用前及保修期内所需完成的管理服务，关系协调（包括但不限于永久占用、临时占用、青苗补偿、沿途交叉跨越等涉及第三方的所有事务并支付所有发生的赔补费用）；变电站继保值计算和整定、通电运行筹备、组织验收、档案收集整理、项目移交以及保修管理等，同时做好与变电站土建主体施工承包单位的配合协调工作。

*.*工期要求：

本工程总工期为***日历天[其中：勘察设计*00日历天（含施工图审查及报规、报批），施工及调测送电***日历天]。竣工日期：合同签订后***日历天内竣工验收并送电投产。

（*）其中关键节点工期一：*0**年*月*0日前完成变电工程安装及调测、舫山变~数据中心专用变输电线路工程的竣工验收，并通过供电等有关部门验收合格完成送电工作，根据发包人要求与园区内现有的*0kV开闭所形成双电源供电能力，满足一级负荷的供电可靠性要求。

（*）其中关键节点工期二：下峰变~数据中心专用变输电线路工程具备施工条件（完成路径规划许可、施工许可、破路审批等相关报批报建工作）***天内完成该输电线路工程的竣工验收，并于**0kV下峰变投产后**天内完成本输电线路工程的送电工作，与舫山变~数据中心专用变回路形成双电源供电能力，满足一级负荷的供电可靠性要求。

（*）总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

*.*质量要求

（*）勘察设计质量标准：符合现行国家、行业及地方标准和发包人人提出的勘察设计要求，并通过施工图审查机构审查合格及相关行政主管部门（含建设行政主管及供电等部门）审查批准。

（*）工程施工质量标准：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准；符合现行《电气装置工程施工及验收规范》及其他相关规范的合格标准并通过建设行政主管及供电部门验收合格并能正常送电。

*.*投标人资质条件：

*.*.*投标人具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。提供营业执照复印件。

*.*.*投标人必须满足如下两种条件之一：

（*）兼备如下两项资质：建设行政主管部门核发的合格有效的①工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（送电工程及变电工程）专业丙级及以上资质；②工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质或工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）丙级及以上资质；

（*）兼备如下三项资质：①建设行政主管部门核发的合格有效的电力工程施工总承包三级及以上资质；②有效期内的承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修和承试的资质必须同时达到三级及以上）；③有效期内的《施工企业安全生产许可证》。

*.*人员要求：

*.*.*项目经理（项目总负责人）的资格要求：*人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上机电工程专业注册建造师执业资格或注册电气工程师（输变电）；应是投标人本单位正式在岗职工。

*.*.*设计负责人的资格要求：*人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册电气工程师（输变电），应是投标人本单位正式在岗职工。

*.*.*施工负责人的资格要求：*人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的机电工程专业二级及以上建造师执业资格、具备有效的安全生产考核合格证（B证），应是投标人本单位正式在岗职工。

注：以上人员不得兼任。

备注：投标时，满足招标公告*.*.*（*）条设计资质要求的投标人仅要求同时满足*.*.*条和*.*.*条的要求，满足招标公告*.*.*（*）条施工资质要求的投标人仅要求同时满足*.*.*条和*.*.*条的要求；中标后按上述人员要求配齐；提供相关资质证书原件复印件并加盖投标人公章，原件备查。

*.*信誉要求：投标人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”、未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。提供：*）全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/）查询投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”截图；*）全国企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”截图。

*.*投标人“类似工程业绩”要求：

*.*.*自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）具有新建工程的竣工投产的输变电工程相关业绩，该业绩应具备以下特征：

电压等级不小于**0kv的输变电工程【需同时包含变电（站）工程和输电（外线路）工程】且金额不小于*000万元工程总承包工程。

备注：

*、输变电工程相关业绩：特指中国境内的单项输变电工程业绩，且该工程必须满足如下所有要求：

⑴新建工程，且不包括变电站扩建（或改建）工程，不包括其他主体工程总承包中包含的升压站等附属工程；

⑵合同为单独签订的输变电工程工程总承包合同（工程总承包业绩的承包范围：须包含设计及施工）；

*、业绩证明材料具体详见评标办法。

中标候选人业绩将在候选人期间进行业绩公示。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.*本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

*.*凡愿意参加投标的潜在投标人请于*0**年*月**日至*0**年*月**日**:*0（北京时间）前，通过福易采电子交易平台*.0（网址：www.fycbid.cn）的“注册”入口办理企业免费注册手续。企业注册成功后，等待审核，审核通过后登录福易采电子交易平台*.0（网址：www.fycbid.cn）的首页，搜索项目选择本项目招标公告界面，即可办理购买并下载电子招标文件手续（包括可以下载招标过程中发出的有关澄清、答疑和补充文件）。招标文件售价*00元,其他资料*00元，售后不退。

*.*潜在投标人完成注册并办理购买招标文件手续时，可以通过网银或电汇或银行转账等方式支付招标文件费（以网银方式支付招标文件费的系统可自动到账，系统即可自动开通招标文件下载功能；若采用电汇或银行转账支付招标文件费，则潜在投标人还必须将缴款凭证扫描件上传到福易采电子交易平台，财务人员将于每日下班前进行确认，确认到账后，系统方可开通招标文件下载功能），以电汇或银行转账的形式购买招标文件的应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成无法识别招标文件费到账情况或识别错误的，责任由投标人自行承担。具体操作流程请登录《福易采电子交易平台》首页导航栏“下载专区”下载“福易采电子交易平台*.0投标企业操作手册正式版V*.0”或直接咨询福易采电子交易平台工作人员（咨询电话：0***-***0***0、0***-***0****、0***-***0****；QQ交流群：福易采电子交流*群：*********）。未办理注册手续并购买、下载电子招标文件的潜在投标人，不能参加本项目的招投标活动。

*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为*0**年*0月*0日* 时00 分，地点为福州市鼓楼区洪山园路**号招标大厦A座四楼本项目开标室。

在递交投标文件的同时，授权书委托代理人应携带身份证原件以及一份不需要密封的授权委托书原件到场核验登记，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

招标人：中国移动通信集团福建有限公司

联系人： 张先生 电话：0***-**0*0***

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路**号招标大厦C座***室，

邮编：**000*；

联系人：袁女士 电话：0***-********；

电子信箱：*****0***@qq.com

监督部门或机构名称： 中国移动通信集团福建有限公司采购监督组

电话： 0***-**0*0***

文章推荐：

[萍乡市本级]江西省恒立建工咨询有限公司关于萍乡市人民医院10kv备用供电专线采购项目公开招标公告

汀城小学新上3台315kva基建变工程招标公告

【招标采购】合肥市轨道交通6、7、8号线一期供电系统集成

合肥市轨道交通6、7、8号线一期供电系统集成